Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины (подготовлено экспертами компании

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

Договор подряда на заготовку древесины

u0000u0000u0000u0000>

u0000u0000u0000u0000>

г. [место заключения договора][число, месяц, год]

[Полное наименование заказчика] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование подрядчика] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [координаты лесного участка], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [реквизиты договора], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [наименование субъекта РФ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [число, месяц, год]. Окончание работ — [число, месяц, год].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [сумма цифрами] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [значение] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [значение] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

u0000u0000u0000u0000>

u0000u0000u0000u0000>

u0000u0000u0000u0000>

u0000u0000u0000u0000>

ЗаказчикПодрядчик
[вписать нужное]Заказчик [вписать нужное]М. П.[вписать нужное]Подрядчик [вписать нужное]М. П.

Источник: https://base.garant.ru/55725697/

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом | Вы и право

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

Арендатор не продал лес на корню, а тракториста составил договор с гражданином на рубку леса. Где вы видите, что он продал лес на. Древесины для собственных нужд? Должны ли физические лица при транспортировке древесины для собственных нужд заполнять сопроводительный документ?

Договор подряда заключен с того момента, как стороны согласовали условия и скрепили обещание их выполнить подписями. Больше никаких дополнительных действий для начала действия договора не требуется.

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом иркутск

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ РИМ — рекламно-информационные материалы; Получатель — юридическое или физическое лицо, которым направляются РИМ; Почтовый ящик — специальный запирающийся ящик, предназначенный для получения простых писем, почтовых карточек и иных сообщений; Заявка — письменный запрос Заказчика на оказание рекламных услуг. Заказ — порядок и условия оказания Рекламных услуг.

Медиа-Сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Тютеревой Н.В.

, действующего (ей) на основании Устава с одной стороны, и,именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице, действующего(ей) на основании, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее — Договор).

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3.2.1. Дата начала выполнения работ: ; 3.2.2. Дата окончания выполнения работ: .

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Объем заготавливаемой древесины: . Место заготавливания: . Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: . Другие условия: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно сметному расчету, предъявленному «Подрядчиком» и согласованному «Заказчиком».

Соответственно, подписание договора подряда с физлицом по общему правилу действующему законодательству не противоречит. Однако практикам не стоит забывать о требованиях статьи 730 ГК РФ, которая регламентирует порядок оформления договора бытового подряда (подробно о разновидностях подряда можно узнать из нашей ).

Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 коп. без НДС.

За не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора.

Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

Договора на вырубку леса с физическим лицом образец

КАЧЕСТВО РАБОТЫ 2.1. Качество выполненной по настоящему Договору работы должно соответствовать следующим требованиям: ___________________________________.

Сигнальный экземпляр РИМ — образец РИМ либо его копия (включая все вносимые в него последующие изменения) подлежащий хранению в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 38-ФЗ.

Подрядчик производит рубку в соответствии с п. Исключениями являются случаи, когда при размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины, а также в случае заготовки гражданами физическими лицами древесины для.

Сигнальный экземпляр РИМ — образец РИМ либо его копия (включая все вносимые в него последующие изменения) подлежащий хранению в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 38-ФЗ.

Подрядчик принимает делянку детской к вырубке по акту приема-передачи. Объем лесопродукции, подлежащей заготовке в каждой делянке, определяется по данным лесной отчуждения декларации.

Продавец передает в собственность Покупателя древесину, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Договор подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома

Досрочное расторжение договора производится в случае грубого нарушения технологии валки леса и нарушения лесного Законодательства РФ.

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Договор подряда на изготовление и доставку деревянного сруба

В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

Вопросы, не затронутые настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии.

В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания дополнительного соглашения.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

Договор на вырубку леса с физическим лицом

Утвердить форму Типового договора подряда на выполнение работ (оказание услуг) в арендуемых участках леса согласно приложению 2.

Представленные образцы договоров подряда (например, «») можно адаптировать к конкретным обстоятельствам.

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

На данной странице вы сможете скачать актуальную и наиболее полную форму договора подряда в данном случае с физическим лицом и узнать особенности его заключения. Если же вам нужен договор подряда с юр. Согласно Гражданскому кодексу РФ а именно статье , договор подряда является соглашением, которое заключают между собой заказчик и подрядчик.

Договор подряда на заготовку древесины между физическими лицами

Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату.
Обязанности сторон договора 2.1.1. Передать Покупателю древесину в количестве, в порядке и в сроки, определенные в договоре.

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Лесосеки, указанные в п.1.1. настоящего договора, переданы Заказчику на основании договора купли-продажи лесных насаждений № 000 от 01.01.2001г.

В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в пп. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем 1. Предмет договора 1.1.

Передача древесины Покупателю осуществляется на основании настоящего договора, без акта приема-передачи.

Инфо В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ. 1.5. Начало выполнения Работ по настоящему Договору: » » г. 1.6. Окончание выполнения Работ по настоящему Договору: » » г.

Источник: https://voda-ikar.ru/razdel-nasledstva/3207-podryad-na-zagotovku-drevesiny-s-fizicheskim-licom.html

Договор подряда на заготовку древесины

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом
_____________ «___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Объем заготавливаемой древесины: _________________________.

Место заготавливания: ____________________________________.

Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: __________________________________.

Другие условия: _________________________________________.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в пп. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.2. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.2.1. Дата начала выполнения работ: ______________________________;

3.2.2. Дата окончания выполнения работ: ___________________________.

3.3. Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.

После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины, а также исполнительную документацию.

3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины или мотивированный отказ от подписания акта.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС — ________ (________________) рублей.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета от Подрядчика (или: _____________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик: Подрядчик: Наименование: _________________ Наименование: ____________________ Юридический адрес: ____________ Юридический адрес: _______________ ОГРН __________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ___________________________ ИНН ______________________________ КПП ___________________________ КПП ______________________________ Р/с ___________________________ Р/с ______________________________ в _____________________________ в ________________________________ К/с ___________________________ К/с ______________________________ БИК ___________________________ БИК ______________________________ ОКПО __________________________ ОКПО _____________________________ От имени Заказчика От имени Подрядчика ____________________ (__________) ___________________ (_________) М.П. М.П.

Источник: https://blank-obrazets.ru/dogovor_podryada_na_zagotovku_drevesiny.htm

Договор подряда на заготовку древесины образец

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

Читайте так же:  Если наследник не вступил в наследство в течение 6 месяцев

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.

Источник: https://domtriumf18.ru/dogovor-podryada-na-zagotovku-drevesiny-obrazets/

Pravovoe-obesp
Добавить комментарий